工程承包协议书

时间：2025-12-17 承包合同我要投稿

【热】工程承包协议书

　　在生活中，我们都跟协议有着直接或间接的联系，签订协议是解决纠纷的保障。那么相关的协议到底怎么写呢？下面是小编整理的工程承包协议书，欢迎大家分享。

【热】工程承包协议书

工程承包协议书1

　　甲方(以下称甲方)：

　　乙方(以下称乙方)：

　　为更好的完成xx三期钢筋工程施工任务，明确双方责任，保质保量，经双方友协商，制定本协议，希双方共同执行。

　　一、工程名称：xx新岸线三期13#楼模板工程。

　　二、承包方式及承包单价：包工不包料(包铁线、包铁钉、包人工、包质量、包安全、包工期)。按深圳市筑博工程设计有限公司提供施工图计算工程量;

　　(因考虑复式层施工难度)按展开面积每平方米主拾伍伍角 (15.50元)。

　　三、付款方式：按当月施工进度支付给乙方70%，工程完成后付至90%，验收通过后办理结算手续，在结算完后三个月内付清余款。

　　四、组织领导：

　　1、乙方必须指定专项管理人员，负责安排生产、人员调配及技术、施工安全、文明施工等工作。

　　2、乙方应服从甲方的统一指挥、调配管理，遵守各项规章制度，配合其他分部工程施工，违者按章罚款。

　　3、施工期间，乙方如因技术力理不足，施工质量出现缺陷，因此致使施工进度延误所造成的一切损失。由乙方负责，同时甲方有权单方冻结乙方承包工程款，并按已完成的工程量70%结算，30%作为补偿甲方损失，并由甲方重新安排他人施工。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任：

　　(1)甲方提供乙方施工图纸一份。

　　(2)负责乙方施工人员临时住宿、生活用水、用电。

　　(3)负责施工前后的清理工作。

　　(4)负责施工照明(如有个别地方因大灯照不到的，需用其它照明由乙方自行负责。

　　2、乙方自任：

　　(1)负责本工程施工小型工具，包括手提锯木机、手电钻、板手、铁锤、钢凿、拆模用撬棍、防护手套、雨衣、高空作业安全等模板工程所需的.小型工具。

　　(2)文明施工，做到工完场清，每次施工完及时清理施工现场。合理使用短方木、小模板，严禁乱锯乱切，不得大材小用，杜绝浪费。

　　(3)严格按设计要求及施工规范要求施工，保证工程施工质量。若因乙方施工工艺原因造成返工，所造成的损失均由乙方承担。熟悉图纸，注意各部位墙体厚度，按设计图纸要求制作好墙厚砂浆限位。

　　(4)每个工人要遵守纪律，不打架、不滋生是非，若违犯，乙方要承担责任。发生打架者，双主先给予罚款500~1000元，一切医药费由先动手者负责，严重者送交当地政法部门处理。

　　(5)严禁偷盗，如果发现偷东西，按价格十倍处理，清理出队，严重送交公安部门法办。

　　(6)教育工人爱护公物，严禁损坏公共设施，如经发现给予处罚。

　　(7)负责本工种材料、工具卸车并分类堆放整齐，拆下来的模板、方木要将铁钉取出并按指定位置分类堆放整齐。

　　(8)接受甲方规定的各项管理制度，详见施工现场各项目管理制度条款。

　　六、工期：按照甲方计划的施工进度要求，在规定时间内完成施工任务，按期完成给予奖励，逾期完成者按规定罚款。

　　七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜有待双方协商解决。本协议自签订之日起生效，工程竣工后，工程款付清本合同自行作废。

　　甲方代表签名：乙方代表签名：

　　日期：日期：

工程承包协议书2

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承揽方)：

　　根据协议法及相关法律规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方就环保工程的安装事宜签订本协议。

　　一、环保工程项目的概况

　　1、环保工程项目

　　名称：

　　型号：

　　数量：

　　2、安装地点：

　　二、工程总费用：

　　工程总报价为____元(￥___ )，为含税价，包含所有的费用。

　　三、付款期限：

　　本协议环保工程所有项目安装质量标准符合按国家规范及行业要求，由甲方调试为正常运作的状态且领取到环保合格证书后由乙方向甲方付款。

　　四、付款方式

　　由乙方将工程款汇入甲方指定的账号：

　　开户名：

　　开户银行：

　　账号：

　　五、环保工程项目安装工期

　　环保工程项目应于___年___月___日之内安装完成并验收合格。

　　六、环保工程项目安装的的质量

　　1、本协议环保工程所有项目安装质量标准符合按国家规范及行业要求，由甲方调试为正常运作的状态。

　　2、本协议环保工程所有项目的保修期为自领取环保合格证之日起___年。

　　七、环保工程项目安装的验收

　　乙方按照安装质量标准按国家规范及行业要求验收。甲方支付验收费用。

　　八、报批手续

　　由甲方于___年___月___日之前向国家机关申请环保工程合格的报批手续并领取环保合格证，在报批手续的费用由甲方承担。

　　九、违约责任

　　1、如甲方如违反第六条的的规定，环保工程任一项目的质量不符合本协议约定的'标准，或未领取到环保合格证。乙方应拆除环保工程项目，恢复原状。甲方应向乙方支付环保工程项目款总额的___%为违约金，并赔偿由此给乙方造成的损失，且甲方有权解除协议。

　　2、如甲方违反负责环保工程安装第五条的规定逾期完成环保工程项目及报批手续，每逾期一日需要向乙方支付环保工程项目款总额的万分之___作为违约金，并赔偿由此给乙方造成的损失，逾期___日，甲方有权解除协议。

　　3、如乙方逾期付款，每逾期一日需要向乙方支付环保工程项目款总额的万分之___作为违约金，以环保工程项目款总额的___%为上线。

　　十、解决协议纠纷的方式：

　　在本协议履行过程中如有争议，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　本协议一式___份，具有同等的法律效力，甲乙双方各持___份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

工程承包协议书3

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲乙双方经友好协商，根据工程实际情况，就锚杆制作及张拉等达成如下承包协议：

　　一、承包范围：

　　锚杆的找孔位、中位架加工、锚杆制作、下锚、注浆、锚杆张拉锁定。

　　二、承包单价：

　　1. 中位架加工：单价：2.5元/个。

　　2. 锚杆制作：单价：3元/米。

　　3. 下锚、注浆：单价：9元/米。

　　4. 锚杆张拉：单价：30元/条。

　　5. 找孔位：单价：15元/个。

　　工程结算以实际发生工程量为准，单价不变，未尽事宜，双方协商解决。

　　本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方代表(签名)：

　　乙方代表(签名)：

　　签订时间：

工程承包协议书4

　　发包人(甲方)：______________

　　承包人(乙方)：______________

　　甲方将其承建的________地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此协议，当事人双方必须全面履行此协议规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

　　第一条、甲方承包给乙方的地下室外墙防水工程位于_____________，承包范围为_____________。

　　第二条、甲乙双方约定承包方式为包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。

　　第三条、甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日______元支付工期违约金，从工程款中扣除。

　　第四条、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。

　　第五条、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

　　第六条、乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

　　第七条、按实际施工数量按实结算，单价______元/平方米，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。

　　第八条、甲方需于工程完工付款70%，20%于一年内支付，余下10%保质期满，结清余款。

　　第九条、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。

　　第十条、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。

　　第十一条、甲、乙双方一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括协议履行后可以获得的利益，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的.因违反协议可能造成的损失。

　　第十二条、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明和征得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行协议，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十三条、因本协议而引起的纠纷，经协商或调解不能解决的，甲乙任何一方均有权在甲方所在地提起仲裁或者诉讼。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。

　　第十四条、本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本协议的附件均为本协议不可分割的部分。

　　第十五条、本协议的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

　　发包人(甲方)：______________

　　承包人(乙方)：______________

　　签约时间：

工程承包协议书5

　　甲方：xxx消防设备安装有限公司

　　乙方：

　　工程地址：xxx纺织机械公司

　　签订时间：20xx年10月10号

　　甲乙双方经过友好协商，就甲方所承包的咸阳经纬纺织机械公司，位于咸阳市玉泉西路的钢结构厂房，防火涂料涂装工程中承包一事达成以下协议。

　　第一条：工程范围

　　乙方的工作量为全部工程的钢结构防火涂料涂刷。

　　第二条：安全责任

　　乙方负责涂刷过程中全部安全责任，任何意外，事故，人身伤害都与甲方无关，乙方负责由此产生的一切后果，乙方人员应服从甲方管理人员的管理，严格按照安全操作规范办事。

　　第三条：承包价格

　　双方约定劳务费为每平方肆元五角（4.5元）不含正规发票，不含任何税务。实际面积以建设方。甲方。乙方实际涂刷测量面积为准，实际结算面积为涂刷面积乘以4.5元为准。此价格为最终结算价格没有隐含其他费用，

　　第四条：涂刷变数及面积计算

　　钢结构防火涂料整体涂刷2遍，按照钢结构实际展开面积计算，中途建设方要求换涂料颜色，按照涂刷面积计算及另计面积。

　　第五条：付款方式

　　第一次：乙方进场作业，三天内付，甲方支付乙方xx万元（xxx元）。

　　第二次：乙方进场作业，进程达到工作量的.三分之一。甲方支付乙方x万元（xxx元）（10天内）

　　第三次：乙方进场作业，进程达到工作量的二分之一。甲方支付乙方x万元（xxx元）（20天内）

　　第四次：乙方进场作业，进程达到工作量的90%。甲方支付乙方x万元（xxx元）（40天内）

　　第五条：工程全部完工甲方验收完工，甲方支付乙方x万元（xxx元）（50天内）

　　第六条：消防部门验收通过，按实际结算面积计算，结清剩余款项的95%，剩余5%的质保金6个月内无质量问题，再付清质保金。

　　第六条：双方责任

　　甲方责任

　　甲方提供涂料及附属材料，承担施工现场的水和电。负责与土建方，监理方，总包方等协调关系，预计工期50天，如遇不可抗拒因素工期推迟，中途建设方要求换涂料颜色，甲方承担乙方所涂刷的面积，另行结算。

　　乙方责任

　　坚持质量第一，保证工期，乙方负责工人吃。住。交通。工具。劳动防护等自理，乙方应对主材料节约使用，如发现浪费，从乙方工程款中扣除，合理安排施工工序及劳动使用，出现窝工由乙方负责，因乙方自身原因工期延误，施工质量存在问题，达不到质量要求建设方反应配合态度不好，影响公司信誉，按照相关规定处罚。

　　甲方：xxx消防设备安装有限公司乙方：

　　代表人：代表人：

工程承包协议书6

　　发包人： (简称甲方)

　　承包人： (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： ;

　　2、工程地点： ;

　　3、工程范围：

　　4、承包方式：。

　　二、合同工期

　开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥。

　　五，付款方式

　　付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;

　　七、安全责任

　　1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。

　　2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。

　　3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的.协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：

　　(一)提交仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：___年___月___日

　　合同订立地点：____________________

　　本合同共_ 页

　　发包人：(盖章)

　　法定代表人/委托代理人：(签字)

　　承包人：(签字) 联系方式：

　　开户银行：

　　银行账号：

工程承包协议书7

　　合同编号：XXXX

　　发包方中国XXXX公司（以下简称甲方）

　　承包方上海XXX通讯有限公司（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和XX部规【20xx】XX号文件等有关法律法规的规定，经双方协商一致，确定以下工程采用XXXX。

　　承包方式，签订本合同，并严肃履行。

　　（一）、建设内容

　　1、工程编号：

　　2、工程名称：

　　3、本合同共包含项单项工程。

　　（二）、计价方式

　　本合同标的额的确定按以下第（6）方式计价。

　　（1）包工包料的工程，按设计预算暂定为元，工程完工后按审定的实际工程量计算。材料单价按实际情况计算。

　　（2）招标的工程，按中标的价元及实际完成的工程量办理结算。

　　（3）按本合同的价款元，一次包定。

　　（4）包工不包料工程，按设计预算定额暂定为元，完工后按审定的实际工程量结算。

　　（5）加急工程，因设计预算未出版而先行施工的，按审定后设计预算和实际工程量结算。

　　（6）包工不包料工程，按设计预算定额暂定为XXX元（其中安全生产费为XX元）。人工单价：（技工）XX元，人工单价：（普工）XX元。实际完成的工程量有变更的'，按甲乙双方共同确认的变更后的工程量进行结算。结算合同价以审定的工程价为准。

　　（三）、款项支付

　　工程竣工验收后，施工结算金额以内部审计部门审定金额为付款依据，一次结清。（若此项目委托监理公司进行工程监理，则需监理审核确认后支付款项）

　　（四）、建设工期

　　全部工程自XX开工，至XX竣工，经历总工期X天。施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商并备案。

　　（1）由于不可抗拒力原因，而被迫停工者；

　　（2）甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；

　　（3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求、而被迫停工不能顺利施工者。

　　（五）、工前准备

　　双方经协商，施工前分别按下列要求按时、按质完成准备工作：

　　甲方：

　　乙方：

　　发包方：（盖章）承包方：（盖章）

　　负责人：（签字）负责人：（签字）

　　经办人：（签字）经办人：（签字）

　　单位地址：单位地址：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

　　电话：电话：

　　签订日期：签订日期：

工程承包协议书8

　　合同编号：发包方：________________

　　承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称：____________

　　2、建筑面积(工程形式)____________

　　3、施工地点：________________

　　4、工期：（1）开工：____年__月__日;（2）竣工：____年__月__日;（3）合同工期总共历时____5。

　　5、承包形式：________

　　6、工程质量标准：________

　　7、工程价款：共计人民币_____元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

　　9、质保期：____年。

　　10、双方的责任义务

　　（1）发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的'四邻关系及纠纷;

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

　　③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

　　④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

　　2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工;

　　②如期完成施工任务;

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

　　④负责发包方提供料物及设备的保护;

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

　　11、其他

　　（1）本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　（2）本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　（3）合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　发包方：

　　承包方：

　　委托代理人：

　　二、工程承包合同无效的情形

　　依据相关法律和司法解释的规定，合同无效的'情形包括以下情况，而存在违反上述规定的施工合同将导致无效或者部分无效：

　　1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;

　　2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;

　　3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的;

　　4、承包人非法转包建设工程的

　　三、法律咨询

　　网友：如何审查发包人资质等级及履约信用？

　　律师：首先，需认真审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照，取得相应的经营资质和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格，对于代订合同的经办人，应要求其出具委托人的授权委托书，并核查其是否处于委托书的委托权限和期限内。

　　其次，审查工程项目的合法性，如果未取得相关规划、报建手续，施工过程中被勒令停工或拆除，则施工企业可能面临发包方不能如期支付工程款的风险。

　　再次，对于联合体投标的项目，国家有关规定或者招标文件对投标人的资格条件具有相关的规定，联合体各方均应具备规定的相应资格条件，由同一专业的单位组成的联合体应按照资质等级较低的单位确定联合同的资质等级，并应则联合体各方共同确定联合体投标单位的牵头人。

　　最后，还应对发包方的履约信用进行审查。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

工程承包协议书9

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　现有工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包与乙方施工。现实具体协议如下：

　　一、甲方以每立方_____元（_____元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。

　　二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的'过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。

　　三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具（包括锯桩机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合（如挖机配合清渣等），确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。

　　四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后_____天内，以现金的方式一次性付清工程款。

　　五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。

　　六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。

　　甲方代表：____________

　　联系电话：____________

　　乙方代表：____________

　　联系电话：____________

　　时间：________________

工程承包协议书10

　　房主人：____________(简称甲方)

　　承包负责人：____________(简称乙方)

　　甲方位于***县江北区修建私人房一座，现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工，为确保工程质量按时完工，分清双方责任，经双方协议商量同意，特签订如下协议：

　　1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

　　2、工程内容：从0.00以上连续完成甲方要求的主体框架结构，室内的抹灰，楼房高度以及前面部份式样，按城建设计图纸施工，室内按甲方设计要求建筑，包括厨房、卫生间布置制板。

　　3、工程质量：施工中要按规定进行，质量要求墙面平直，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，强度够，钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。

　　4、双方责任：施工过程中，如果甲方指导失误造成的一切损失，由甲方自理并赔偿乙方劳动损失，如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的.由乙方赔偿所有材料损失，工程结算时从工程款扣除。

　　5、结算付款方式：工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算，甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方，全部工程结束验收合格后，全部结算付完工钱。

　　6、安全施工：乙方施工队伍的技术素质必须讲究，要安全文明施工，按规范施工，如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。

　　7、施工期：施工期间，要求在个月内完成主体全部承包工程。

　　8、本协议如有不尽事宜，双方共同协商解决或按合同法处理。

　　9、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，双方签字生效。工程结束验收合格，结清工程款后自行终止。

　　甲方签字：____________ 乙方签字：____________

　　___年___月___日 ___年___月___日

工程承包协议书11

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保贵州民族学院教学综合楼工程顺利进展，明确甲乙双方的职责本着平等友好，互利、互惠诚实信用的原则，经双方协商特订立如下协议条款，望双方共同遵守执行。

　　一、进场须知：

　　进入施工现场严格按照国家法律，法规及上级部门有关规范、规定执行、服从公司及项目部管理人员统一安排、调配。

　　二、交通工具：

　　挖机、运输汽车、推土机等机械均由乙方负责承担，确保道路清洁卫生，淤泥及时清理干净。

　　三工程进度：

　　积极配合施工单位所安排的`进度计划，如未按甲方要求及时配合，延迟一天罚款处理。

　　四安全生产：

　　安全生产、人人有责，施工作业时挖机必须由专人负责开机，并现场配备人员指挥确保安全生产，杜绝事故发生，严格按有关规定作业，如乙方违规作业发生安全事故一切责任费用均由乙方承担。

　　五付款方式：

　　土方量按实际挖运方量计算12元/m完工后付70%(在下个月发放工资时支付)余款待六个月后付款。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程承包协议书12

　　本协议经下述双方签署：

　　1．________市________（单位，以下简称甲方）；代表人：________

　　2．________建筑工程承包公司海外工程部（以下简称乙方）；经理____先生（____年____月____日由________建筑工程承包公司授权）

　　出生地：________（国家）

　　国籍：________（国家）

　　总部：________（国）________市

　　在________国的通讯地址：________信箱

　　鉴于甲方要兴建的_____________，乙方提交报价已于________年____月____日被________招标委员会接受并已中标。根据_______国________部________年____月____日第________号决议，双方缔约于下：

　　（一）协议内容

　　乙方要完全、准确地按照该协议条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与协议条款有关的书面协议，在________市对_____进行施工。

　　乙方承认自己对协议的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按协议施工。

　　所有上述文件、附件均是本协议不可分割的组成部分。

　　（二）协议金额

　　本协议总金额为________。兑美元比例为70%。

　　这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在协议中一致同意的。对乙方的支付要根据协议及其附件的规定。

　　协议价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在协议期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加协议价格，如市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在________国国内或国外新增加赋税。

　　（三）工期

　　乙方必须根据本协议第____号附件的说明，在自移交场地之日起的____天之内完成全部协议工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可按期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在，协议期限可以适当延长。

　　（四）移交场地

　　根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。

　　（五）查看工地

　　乙方承认在签认协议之前已查看了土地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。

　　（六）履约保证金

　　乙方应自被通知中标的第二天起的'30天内，向甲方寄存履约保证金，金额为该协议总额的20%，或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该协议只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。

　　有现金、信用支票，或按协议条件第11条规定的条件提供保函作保均可。保函须在协议整个执行期中都有效，真到最后交付工程为止。

　　该保证金始终都由甲方保存，作为乙方完成施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后，最多在一个月内，按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金，否则，甲方有权没收保证金的余额，或者从乙方手中收回工程由甲方自行施工而由乙方承担费用。甲方有权索赔，只要用挂号函件通知乙方即可，无须诉诸法院或采取其他措施。

　　甲方有权从乙方在本协议的任何收益中索取其拖欠的债务。

　　甲方：________________

　　代表：________________

　　________年____月____日

　　乙方：________________

　　代表：________________

　　________年____月____日

工程承包协议书13

　　甲方：___________ 乙方：___________

　　根据工程建设要求，甲、乙双方就______工程_____单项工程承包事宜，达成协议如下：

　　一、工程名称：____________________

　　二、承包范围及内容：_________________________________________________________________________________________________________

　　三、承包价格及结算方式：_______________________________________________________________________________________________________

　　四、质量及工期要求：

　　1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准；并保证各项工程质量一次检验合格，否则，由此产生的返工损失一切由乙方负责。

　　2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责；否则甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的.一切经济损失。

　　五、乙方义务

　　乙方必须按照操作规程施工、安全文明施工、随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程造成的大小安全事故负全部经济责任及法律责任，以确保工程进度和工程质量。

　　六、付款方式：

　　甲方根据乙方完成工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下：_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　经甲、乙双方约定，工程完成后，乙方应留__%工程款作为保修金。保修期为__年，保修期满，甲方结清余款给乙方。

　　七、其他事项：

　　1、乙方进场后，甲方向乙方提供以下设备及用具：_______________________________________________________________

　　2、乙方必须爱护甲方提供的设备及用具，如有损坏和遗失，乙方照价赔偿给甲方。

　　3、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员管理，遵守一切规章制度。否则甲方有权根据情况作出处罚。

　　4、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的材料。如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。

　　5、双方须约定是事项：

　　_______________________________________________________________________________________

　　八、违约责任

　　本合同签订之后，双方不等反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给甲方。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后即发生法律效力。

　　甲方：乙方：

　　单位：单位：

　　年月日

工程承包协议书14

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　甲方现将xxxx二期土建工程内的主体砌体工程发包给乙方施工，为了加强管理，确保工程质量，及时安全文明地完成施工任务，明确双方职责，维护双方权益，经双方共同协商，特制定以下条款：

　　1、工程承包范围：xxxx悠山郡二期土建工程内的主体砌体主工程。

　　2、工程承包方式：清工

　　3、工程承包内容：楼施工图内所有墙体砌筑工程(包括所有二次结构的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理)。

　　4、工程承包价格：按建筑面积元/平方米，完工后按施工图标注面积计算，其他项目承包施工作业必须由甲方项目部指定安排，乙方应无条件服从。

　　5、付款方式：开工后，乙方每天需将工人出勤工时公示在考勤表上，乙方负责下属考勤工作，项目部管理人员监督，未及时考勤每天罚款100元，甲方在次月10天内按实发清，工人工资必须凭人员名册本人身份证及有效证件按 50元/ 天支付，在不超支的前提下按己完成的.70％，经项目部审核批准后允许借支。完工后付10％，竣工验收后依壹个月付清余款。工程量以甲方审核签证为准，审核意见最终确定权归甲方。

　　6、工程质量要求：优质工程、严格执行国家有关规程及标准，并按创标和省级文明标化工地要求施工。

　　7、工期：按照甲方制定的施工工期，服从甲方统一指挥，特别需夜间加班乙方必须无条件服从，乙方承包人或委托代理人须每月不少与25个工作日。由于施工力量不足未能按时组织技术人员进场，甲方在二次书面通知后乙方仍无措施的情况下，甲方有权终止本合同或调派其他工班进场同时参加施工，乙方必须无条件服从甲方要求退场，双方按已完成工程量的80％结帐了结，由此造成的工期延误损失，由乙方承担。

　　8、乙方必须有固定在施工现场工人20人(其中技工12人，普工8人)，遇工期紧张时需增加临时工人，人员数量必须及时上报项目部，临时工人工资按 60元／天支付，算在月进度款内。

　　9、安全文明施工：

　　乙方施工人员进场施工后，乙方工人必须和甲方签定个人劳务合同，严格执行安全生产六大纪律和国家安全生产有关法规，严格遵守项目部规定的各项规章制度，协助甲方做好员工三级安全教育，无条件服从甲方管理人员的现场指挥。凡违章造成的安全质量事故均由乙方自负。对职工加强宣传教育，推行文明施工、标化管理、提高意识，对职工中存在的传统习惯性、随心所欲、自行其事、不受约束性及怕麻烦的思想，应针对性的进行文明施工，场容管理的规定教育、提高职工的意识，能够使职工自觉遵守以下事项：

　　对自班中的落手清工作，必须保证工完场清。

　　对当日施工段的施工道路每天清扫一次。

　　如砖、砼、砂浆等材料确实不能使用的、应全部集中堆放。施工场地必须清理干净。做到材料集中堆放、节约用料、综合利用。

　　对职工应多组织开会，加强学习、做到文明施工、不出现打架斗殴现象。上班时间严禁酗酒。

　　(5)宿舍必须每天清扫并定期进行卫生检查。

　　(6)遵守执行公司及项目部的各项规章制度。

　　10、其他：

　　乙方必须负责配合项目部定位测量放线工作，所内外驳运，但工资由乙方自负，甲方不作任何调整。

　　因乙方施工引起的返工和材料浪费及不符合施工图及规范要求等现象，如甲方、总包、监理单位一经发现进行处罚，由乙方及时返工处理。同时乙方承担其一切损失和罚款金额。负责材料装卸、堆放、清理、所内外驳运，做到工完场清，及时做好废料利用和回收工作，甲方不负责任何点工工资及其他费用。

　　混凝土浇筑前模内必须清理干净，且负责淋水湿润模板直至满足为止。

　　乙方必须严格执行本合同各项条款，否则甲方有权视情节轻重对乙方作出处罚。

　　11、本合同壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，报公司备案壹份，本合同自双方签字盖章后生效，本合同未尽事宜双方协商解决，以上条款双方共同信守。