工程劳务分包合同

时间：2025-08-09 工程合同我要投稿

工程劳务分包合同15篇[通用]

　　随着时间的推移，合同起到的作用越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编收集整理的工程劳务分包合同，希望能够帮助到大家。

工程劳务分包合同15篇[通用]

工程劳务分包合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因生产需要，经与乙方协商，由乙方提供足额、技术熟练的建筑工及相的管理班子进入标段项目并承揽该项目主体结构钢筋工程施工任务。为明确双方的权利和义务，特制定本协议，以便共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：中盐江西兰太15万吨/年双氧水项目工程。

　　2、工程地点：新干县太洋汌

　　3、建筑面积：总建筑面积约为

　　4、结构类型及高度：本工程的结构类型为框剪结构，建筑总高度为

　　5、现场采用从混凝土，现场加工钢筋，塔吊及组合门垂直和水平运输。

　　二、进出场日期

　　管理班子及班组长提前进场具体时间由甲方通知，终止日期根据工程进展，乙方工程质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理等情况甲方确定。

　　三、承包工程范围、承包方式、工作内容：

　　1、工程范围：标段內的所建筑房屋，设备基础钢筋工程的制作安装及化粪池钢筋工程

　　2、承包方式：包工不包料(包部分辅材)按照要求乙方需自备机械设备部分辅材，具

　　1、钢筋工工作内容

　　(1)、准备工作：熟悉施工图纸，进行施工放样，填写下料表及断料方案，领退料具，做好施工前的准备工作，施工下料必须提前7天上报项目工长审核，经审核后同意下料方案后才能进行施工下料。本楼内外有本工种事宜，必须积极配合，及钢筋工不存在点工

　　(2)、所有建筑物内钢筋制作、安装。

　　(3)、制作：包括平直、切断、弯曲、对焊、材料搬运和半成品的取放，分类堆码挂牌，以及保证钢筋间距的辅助卡具。

　　(4)、绑扎：

　　A、按设计要求将钢筋绑扎成型并放入模内，清理模板内杂物、截断铁丝等。

　　B、捣制构件包括安放垫块、卡具：预制构件包括绑扎成型构件的挂牌、垫楞、堆放以及入模和安装垫块。

　　C、按甲方技术交底要求搭、拆能保证安全及施工需要的所有自用操作脚手架。

　　D、Φ14及Φ14以上梁、板主筋闪光对焊以电弧焊接长。

　　(5)、运输、装卸：包括场内全部水平及垂直运输，加工场及施工现场运输装卸、堆码整齐，场内不在增加任何水平及垂直运输转运费。

　　(6)、清理：清理每次绑扎后多余的`钢筋、扎丝及工作区范围内废渣等垃圾，钢筋绑扎完毕后，要卸下所有自用操作架钢管上的夹具、扣件、所有材料及垃圾均须分

　　类堆放在甲方指定的地点，剩余半成品钢筋调直等。

　　(7)、其他工作：配合甲方以及其他工种工作及混凝土浇筑过程跟班检查、护筋。春插、双抢、照常上班，甲方不给任何补贴。

　　(8)、要求钢筋损耗率控制在经甲方审核的下料表的0.5%以内。

　　四、其他清包工作内容：

　　(1)、清包管理：包括乙方队伍自身的组织管理、治安管理、计划生育管理等。

　　(2)、配合相应的施工管理人员，负责钢筋放样、对班组的技术交底、作好班组的技术资料、组织实施施工方案、技术交底、执行形象进度计划及现场质量控制和安全管理。

　　(3)、辅助用工、施工现场文明施工用工、楼层及施工设施、辅助焊工。

　　(4)、乙方必须做到现场工完料清(甲方不承担任何点工)。

　　五、承包工程费用：

　　本标段内的所有钢筯工程，不论钢筯断面尺寸大小，全部工资加小型材料和机械设备，一次性包死，计总造价为人民币贰拾贰万壹仟元整。(221000元)。

　　六、结算及付款方式：

　　1.结算：甲方每月按甲方现场有关负责人签发的工程量结算单实完工作量及合同约定的单价与乙方结算。原则上甲乙双方分段核对结算完成的工作量劳务费用，但应遵循以下条件：

　　(1)按已完成钢筋工程工作量分项结算：其中：钢筋工程以隐蔽验收、混凝土浇筑完毕，经工程技术员，质量安全验收员验收后，作工程量结算依据。

　　(2)、甲方根据工程进度及工程款的回收情况，如暂时不能如期支付。则付款适当延迟，但原则上延迟时间不超过15天。

　　2.每次劳务费结算前，乙方应持有项目制定的实完工程部位的工程量结算申请单，由甲方施工员，质安员签定施工完成部位的质量、安全、进度、文明施工和材料节约，符合要求后，由项目核算员进行审核结算上报项目经理签字，竣工后清算。

　　3.结算款时，严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。

　　七、付款方式：

　　基础完成按已完实际工程量60%付款，正负零以上按已完实际工程量付款70%。主体封顶后付到80%，一个月后付到90%，做到工程不用钢筋时付95%。竣工验收后三个月之内一次性付清。

　　八、质量要求：

　　1、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的市级优良等级并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所工料费用由乙方负责并承担甲方工期和材料损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权指令相关班组协助其返工，返工费用由乙方按双倍支付。

　　2、严格执行质量"三检"制度，每道工序完成后，乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可要求甲方质检员进行验收，对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符既要求甲方质检员验收，每发生一次，罚款200元。混凝土浇筑前办理浇筑令手续且须经项目技术负责人签字后方可浇筑。

　　3、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款200元。凡当月发生上述现象两次以上(含两次)者，则扣除当月结算单价1元/

　　4、项目质安部、质检员按照以下标准及国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，压迫其所有分项工程合格率达到90%。

　　5、分部、分项工程质量标准：

　　1)模板工程

　　①钢筋保护层误差：基础±10mm;梁柱±5mm，墙板±3mm。

　　②钢筋间距：间距±10mm，排距±5mm。

　　③钢筋位移：10mm

　　④钢筋制作偏差：箍筋±5mm，主筋±10mm

　　⑤钢筋观感：横平竖直，缺口、松口数量不超过应绑口数的10%，且不应集中。

　　九、安全事项：

　　1、乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人，专职安全员及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。

　　2、乙方必须每周做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识，并作好安全教育记录。

　　3严禁带小孩、妇女及老年人来工地居住，不得使用童工，精神错乱人员。

　　4、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成安全事故伤亡或造成他方人员伤亡，对项目造成损失，由乙方承担一切责任扣除结算单价中1.00元/建筑平米。

　　5、乙方必须爱护和合理使用甲方提供安全防护措施，若在施工过程中发生伤亡事故，甲方一率不承担任何责任和费用。

　　1、未尽事宜遵照《钢筋分项工程安全责任经济承包协议书》。

　　十、进度要求：

　　1、乙方必须对甲方下达的控制工期的总进度计划、月进度计划进行分解，分解为周、日进度计划，并报甲方审核备案，进度必须按甲方进度计划按期或提前完成，否则除按建筑面积扣除结算单价中0.50元/建筑平米外，每拖延一天，罚款1000元。

　　2、甲方每旬对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权勒令乙方无条件退场，乙方必须服从。

　　3、每月必须完成二层工程量，推迟一天罚款1000元(包括下雨停电一日之内)除人力不可抗拒和政府因素之外一日之后按时顺延。

　　十一、文明施工：

　　1、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生，否则，甲方指派专人办理，所用人工从乙方结帐单中加倍扣出。

　　2、乙方作业层及施工现场、材料堆场的材料堆放必须在甲方指定地点且整齐、井然有序，否则，甲方指派专人办理，所有人工从乙方结算单中加倍扣出。

　　3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所有人工从乙方结算单中双倍扣回。

　　4、乙方在施工前，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为。民工不允许烧热得快、开小灶，违者每次罚款100~500元当月到班组长中扣除。

　　5、按甲方要求对现场进行覆盖并进行维护。

　　6、甲方根据《施工现场综合考评办法》，每半月对乙方进行考评，按85分为合格，如乙方未达到考评要求，按85元/分进行罚款，并令其限期整改，拒不整改或整改

　　十二、成品保护：

　　1、保护好模权、安装及其他预留、预埋半成品。

　　2、其它成品保护工作见技术交底、施工方案。

　　十三、奖罚办法：

　　对质量、安全、工期、文明施工、综合管理等各项要求之奖惩措施见相应条文，甲方每半个月组织一次现场综合考评，对乙方进行综合评定，甲方将严格按照项目综合考评奖罚办法对考评结果兑现。

　　十二、甲乙双方职责：

　　十四、甲方职责

　　1、甲方为乙方提供住宿条件及生活水电条件，提供用餐食堂。

　　2、乙方人员上岗位，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场安全教育培训。

　　3、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

　　4、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。

　　5、提供临时水源、电源及至各楼层。

　　十五、乙方职责：

　　1、乙方必须派出甲方所需的在政治、技术水平等各方面均合格人员。其中，特种作业人员，(电工、焊工等)必须持证上岗。

　　2、要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险。

　　3、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度。

　　4、乙方必须把所需材料计划提前三天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款。

　　5、钢筋预埋等乙方需按要求施工，如有遗漏以后产生植筋等补救费均由乙方承担。

　　6、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损失或遗漏，应照价赔偿。

　　7、乙方必须按照工程图纸、本合同条款、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、

　　以及甲方其它要求、指令组织施工作业;必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

　　8、乙方负责各楼层分配电箱以后的用电线路架设及维护。

　　9、文明礼貌、自觉维护周围环境、遵守甲方的规章制度、不滋事、不扰民。

　　10、乙方在中途施工不得以任何理由借故不合理要价停工，如中途借故不合理要价停工，甲方有权单方面终止合同，并同时按以完成的实际工程量60%结算。

　　11、如乙方中途施工无足够人员施工，影响甲方工作进度，甲方有权单方面终止合同，结算按原合同单价60%结算，乙方结完60%单价款后必须即日退出施工现场。

　　十六、其它事项：

　　1、乙方指定为现场负责人。乙方负责人不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理人负责人，每次罚款50元。乙方其他人员未经甲方同意，任何时候(包括节假日及抢期间)均不得擅自离岗，否则乙方应赔偿甲方因此而造成的损失。

　　2、施工过程中，如无甲方指令，乙方不得擅自停工。如发生，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款至1000元至10000元。

　　3、乙方承包工程范围内工作内容不得转包。

　　4、乙方必须做好承包范围内的成品或半成品的保护工作并不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。

　　5、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

　　6、所有劳保非用包含在单价中，甲方不另承担，乙方须随时做好雨、雪天施工的准备，配备雨、雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳动保护用品。搞好防寒和防署工作。

　　7、如乙方不履行合同，其余款作为支付甲方的违约金。

　　十七、本合同如有未尽事宜，有双方协商一致后另签补充协议。

　　以上条款自双方签字盖章之日起生效，此合同一式二份，甲方一份，乙方一份，二份均具有同等法律效力。

　　甲方代表签章：乙方代表签章

　　年月日年月日

工程劳务分包合同2

　　发包单位：以下简称甲方

　　承包单位：以下简称乙方

　　为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。

　　一、承包工程项目

　　1.工程项目名称：榆横～潍坊1000千伏输变电工程线路工程

　　2.工程地址：山东省潍坊市临朐县

　　3.承包范围：14L063、14L06414R065、14L065、14L068、14L069、14L070、14L073、14R064、14R065、14S074、14S076、14S078、14S080、14S081、14S82、14S083、14S085、14S088、14S091、14S092、14S093共22基。

　　4.承包形式：劳务分包

　　5.工程合同编号：YHWF-JC-004

　　6.工程项目期限：自_____年__月__日至_____年__月__日。

　　二、协议内容

　　1.安全管理目标

　　（1）不发生六级及以上人身事件；

　　（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；

　　（3）不发生六级及以上施工机械设备事件；

　　（4）不发生火灾事故；

　　（5）不发生环境污染事件；

　　（6）不发生负主要责任的一般交通事故；

　　（7）不发生基建信息安全事件；

　　（8）不发生对公司造成影响的安全稳定事件。

　　2.本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

　　（1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第十三号20xx版。

　　（2）国务院《建设工程安全生产管理条例》。

　　（3）国务院《电力安全事故应急处置和调查处理条例》[20xx]599号。

　　（4）《电力建设安全工作规程》DL 5009.2-20xx（第2部分：电力线路）。

　　（5）国家部委办相关安全的规定。

　　（6）国家电网公司基建安全管理规定国网（基建/2）173-20xx。

　　（7）国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法国网（基建/3）176-20xx。

　　（8）国家电网公司《安全工作奖惩规定》国家电网安监[20xx]41号。

　　（9）国家电网公司输变电工程施工分包管理办法国网（基建/3）181-20xx。

　　（10）国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法国网（基建/3）187-20xx。

　　（11）业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。

　　3.甲乙双方的安全文明施工权利和义务

　　（1）认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方（总承包单位或专业承包单位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

　　（2）分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。

　　（3）建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。

　　（4）施工期间，甲方指派刘利祥同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派荣跃同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员1人。

　　（5）按照国家、国家电网公司、业主项目部、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。

　　（6）工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。

　　（7）按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。

　　（8）按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。

　　（9）施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

　　（10）因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

　　4.甲方的安全文明施工权利和义务

　　（1）对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。

　　（2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。

　　（3）定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。

　　（4）编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和安全措施，劳务作业前，组织乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全技术交底，由双方签字确认；并在作业过程中进行指导。临近带电设备作业，落实专人监护。

　　（5）向乙方通报业主项目部和甲方的安全工作计划和要求、安全事故通报（简报、快报）。

　　（6）组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

　　（7）按约定向乙方提供合格的作业工具、安全工器具，定期进行检测。

　　（8）组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业、临边和孔洞防护等安全文明施工、环境保护各项措施。

　　（9）严格执行安全施工作业票（B票）制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。

　　（10）组织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。

　　（11）组织乙方参加相关应急演练，提高应急处置能力。

　　（12）按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。

　　（13）组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应的隔离和错时施工等安全措施。

　　5.乙方的安全文明施工权利和义务

　　（1）按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。

　　（2）乙方进入现场的劳务作业人员应符合国家和地方的有关用工规定，应是乙方企业在册的体检合格人员，人员应保持相对稳定，进入现场作业的人员应经甲方审核同意。

　　（3）按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；

　　配合甲方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到有据可查。

　　（4）执行有关规定，落实各项劳务作业项目的安全文明施工具体措施。

　　（5）参加甲方组织的安全工作例会和安全活动，配合甲方解决现场的安全生产问题。

　　（6）在劳务作业前，进行危险点分析和预控，由作业负责人对作业班组和全体人员进行安全交底，并经全体人员签字确认后，方可开工。

　　（7）对地下管线、架空线路、通信线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。

　　（8）严格特种作业人员管理，包括特种作业的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。

　　（9）遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方、业主项目部、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查（包括业主项目部、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题组织整改。

　　（10）在甲方指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业，未经甲方许可，不得到其他区域和设备上工作，并采取措施，防止因交叉作业与其他施工项目部产生相互影响、对人员造成伤害和对已建成设备设施的损坏。

　　（11）每天由安全人员进行现场安全巡查，检查现场施工人员的行为规范和安全措施落实情况，及时纠正违章、整改安全隐患。

　　（12）督促接触粉尘、有毒有害等物质的'人员正确使用职业病防护用品。

　　（13）严格执行甲方现场施工脚手架验收检查管理制度，按规定搭设、验收挂牌，每日使用前或定期检查，及时维护。

　　（14）对危险性较大的深基坑人工掏挖项目，落实甲方编制的专项安全技术措施，满足安全施工条件，得到甲方许可，并在甲方专人监护下工作。

　　（15）按照甲方的现场施工环境保护的措施和要求，实施作业产生的扬尘、废气、废水、固体废物、废料以及噪声、振动等控制措施。

　　（16）落实本劳务作业相关的防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、防雷、防雨等安全防范措施。

　　（17）落实甲方制定的施工临时用电管理措施，做好临近带电设备以及其他危险区域的隔离防护和专人监护措施。

　　（18）制定自带作业工（机）具、安全工器具的管理措施；对使用的作业工（机）具、安全工器具进行检查、维护，确保合格有效，并教育督促劳务作业人员正确使用、维护作业工（机）具和安全工器具。

　　（19）土石方开挖应按相关规定报甲方批准同意，并采取防塌陷、排水和相关地下管线保护措施，周边应设置围栏和警示标志。

　　（20）高处作业应设置作业平台、安全网、水平安全绳、防坠装置等的安全措施，并采取有效的防止高处落物的安全措施，特别做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。

　　（21）深基坑内作业前应加强通风，符合要求后，方可进入作业，作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施；施工照明采用相应等级的安全电源，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。

　　（22）严格执行安全施工作业票（B票）制度，落实相应的安全措施和防火措施。在临近电力线区域施工，落实设备防护和人身安全措施。

　　（23）组织新进场劳务作业人员进行身体检查，并按照国家规定为本单位人员办理人身意外伤害保险。

　　（24）现场一旦发生事故，必须立即进行救援，按要求及时报告有关方面，并做好善后处理工作。

　　（25）对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

　　6.安全文明施工考核标准

　　（1）甲方按照分包合同价款，预留2%或3万元作为乙方的安全保证金。

　　（2）发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为，甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。

　　（3）甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》，对安全保证金进行扣款。

　　（4）乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。

　　7.需要补充协议内容：

　　（1）甲方负责劳务人员的安全帽、安全带、工作服、手套等安全防护用品的购买和发放。损坏乙方按价赔偿。

　　三、附则

　　（1）本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

　　（2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

　　（3）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

　　（4）安全保证金的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录（《安全保证金扣款标准》）的规定执行。

　　（5）因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

　　（6）其他未尽事宜可另行约定。

　　（7）本协议一式六份，甲乙双方各执三份。

　　甲方：乙方：

　　单位名称（盖章）：单位名称（盖章）：

　　单位地址：长春市自由大路6039号单位地址：庐江县城镇城西中塘路4号

　　法定代表人（或授权代理人）：

　　签订日期：_____年__月__日

工程劳务分包合同3

　　承包人：____________

　　劳务分包人：____________

　　依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库；

　　二、分包工作期限开始工作日期：____________结束工作日期：____________总日历工作天数为：天

　　三、劳务报酬

　　1、本工程的劳务报酬金额约为；

　　2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整；

　　四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。

　　五、质量标准、按总包合同有关质量的约定

　　1、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级；定标准》

　　2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现；合理使用周转材料，杜绝浪费；拆除模板应经施工技术人员同意；操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒；拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚；在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失；甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的`；

　　六、施工验收及工程量的确认

　　1、乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准；

　　2、在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量；

　　七、双方责任和义务

　　1、甲方责任和义务、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作：在前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：;在前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置；

　　2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收；

　　3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审；

　　4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要；

　　5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；

　　1、乙方责任和义务

　　2、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；

　　3、投入足够的人力、物力、保证工期；加强现场管理，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款；

　　4、在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量；

　　5、乙方必须加强所属人员的安全教育，认真执行安全技术规范；施工过程中出现任何安全事故，均由乙方自行负责；

　　6、严格遵守甲方要求的作息时间，有事须向甲方提前请假；

　　7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架，如违者出现任何事故，当事人自行负责；

　　8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失；

　　9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

　　10、工程施工结束后，乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地；

　　八、施工变更

　　1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应出具工程变更通知单，并提供变更的相应说明，乙方按照变更通知及有关要求进行施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结算资料为依据；

　　2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延；

　　3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬；

　　九、违约责任：由过错方承担违约责任。

　　十、争议：在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。

　　十一、合同有效期及份数

　　1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止；

　　2、合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。

　　工程承包人：劳务分包人：____________

　　委托代理人：委托代理人：____________

　　合同订立时间：合同订立时间：____________

工程劳务分包合同4

　　甲方：（以下简称甲方）________________

　　乙方：（以下简称乙方）________________

　　经甲、乙双方协商，甲方将防水部分委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：________________

　　2、工程地点：________________

　　3、工程内容：聚乙烯丙纶复合防水卷材铺设及伸缩缝处防水卷材施工。

　　二、承包方式：

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、文明施工。

　　三、工程造价：

　　聚乙烯丙纶防水卷材________________元；防水卷材元；水泥基渗晶防水__________元；（工程量按实际发生工程量计算，附加层按实际发生工程量另行计算，单价执行聚乙烯丙纶防水卷材单价，此单价包括但不限于材料进场复试、清理基层、刷基层处理剂、铺涂复合卷材、检验施工质量等一切图纸中有关防水施工所有费用。

　　四、质量要求、技术标准：

　　1、质量要求：合格

　　2、技术标准：严格参照《地下工程防水技术规范》（50108—20__）、《地下防水工程质量验收规范》（50208—20__），达到设计厚度等质量要求。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　（1）提供施工现场，保证施工条件。

　　（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　（3）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任：

　　（1）施工质量必须按现行国家施工规范规定的强制性质量标准执行。

　　（2）材料的购进必须符合图纸规定，并附产品合格证和检测报告，无证者不准进场，不得擅自更改和以假乱真、以次充优，不得减少施工程序。

　　（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时解决，确保工程质量达到合格标准。

　　（5）乙方人员进入甲方施工现场，严格按照甲方规定的送货时间、地点、路线等执行。乙方应对其进入现场的人员进行安全教育，注意人身安全。如因乙方原因，在施工现场发生安全事故，责任由乙方自负。

　　（6）在施工过程中，对施工现场周围其它邻近的建设物和管线不得破坏，否则将承担有关费用。

　　（7）乙方及其工人在施工过程中，要严格遵守安全生产施工操作程序，严禁高空抛物，严禁违章作业，若因违反安全生产操作程序，违章作业的相关规定，造成的人身伤害及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。

　　（8）乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。

　　（9）乙方的所有货物（包括包装）必须为无污染的.环保产品，甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场。

　　（10）乙方在防水材料检测过程中，无论是按照国家规定对材料每一个批次进行检测，还是乙方所供材料的抽检，只要检测不合格，必须进行复检，复检不合格，甲方除将此次货物全部清场并终止合同外，乙方必须承担甲方造成的一切经济损失。

　　（11）乙方必须严格按照图纸及技术交底进行施工，否则出现质量问题，乙方承担一切损失，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。

　　（12）竣工验收之前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委托其他单位清理，由此产生的费用由乙方承担。

　　六、付款方式：

　　1、本工程无预付工程款，付款方式同建设单位拨工程款进度按比例支付工程进度款。

　　2、质保金为合同总金额的5%。

　　3、在工程质保期内出现防水质量问题，由乙方承担一切后果。

　　4、质保期（指甲方与业主所签订合同的质保期）过后，经业主和监理单位检验合格无任何质量问题的，质保期结束后1个月内付清余款。

　　七、其他

　　1、因设计变更发生的工程增减，乙方需无条件接纳。

　　2、本合同附《安全生产合同书》一份，与本合同具有相同的法律效力。

　　3、本合同附相关图纸及技术交底各一份，由乙方签字确认。

　　4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　5、甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。

　　不愿通过协商或调解不成的，以第（2）种方式处理：

　　（1）向仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）建筑物所在地法院诉讼。

　　6、甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。

　　本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　甲方：___________

　　___年___月___日

　　乙方：___________

　　____年_____月_____日

工程劳务分包合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律、行政法规的规定，遵循公平、自愿和诚实信用的原则，就乙方承包甲方承建的荆州机械电子学校不锈钢栏杆工程施工事宜协商一致，订立本协议。

　　工程概况

　　工程名称：

　　1、工程地点：

　　工程承包范围及内容：

　　1、工程承包范围：

　　2、工程承包内容：承包范围所需的所有劳务费用、工具用具费用、材料费用、辅助材料费用、材料运输、上下车和转运费用、材料检测费用、安全文明施工措施、施工所需的机械设备设施费用、竣工前的清洁卫生费用、成品或半成品的保护费用、建筑垃圾的清除费用、其他专业的配合费用、竣工前各种原因造成的损坏修复费用、市场变化的风险费用、管理费用、利润等。乙方食宿自理。

　　质量标准

　　1、不锈钢栏杆做法：05ZJ401-27-1，06J403-1-B13。

　　2、材质：201不锈钢管

　　3、质量标准：合格。

　　4、执行标准：国家现行的所有强制性建筑条文、建筑工程施工及验收规范、荆州市关于建设工程质量的管理条例、建设工程施工及验收规范、荆州市关于建设工程质量监督站的质量要求、甲方的企业质量标准、业主对工程要求的质量标准、监理工程师的质量要求执行标准。

　　5、使用材料必须符合设计要求，满足国家和行业的相关标准及规范要求，并按荆州市建筑工程质量监测站规定，提前现场取样送检合格后，方可用于本工程施工。

　　6、甲方不承担正常检查对工程施工可能造成影响的任何费用，不追加乙方的合同价款。本工程必须一次性验收合格，否则因此造成的各种损失由乙方全额赔偿。

　　安全文明施工

　　1、乙方应为其进场的每个工人购买保险，乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，包括甲方因此所受的一切损失，均由乙方承担。

　　2、乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

　　3、乙方应按现行相关文件，制定严格的安全防护措施，确保安全施工，其安全措施费已按相关规定包含在合同价格中，由乙方包干使用，如造成安全事故、责任事故，乙方应按规定上报，一切责任和经济损失由乙方自行承担，如对第三方造成的人身和财产损失，一切责任和费用由乙方自行承担。

　　4、乙方在施工过程中必须做到工完场清，对其他工种造成的损坏或交叉污染由乙方负责清理干净或修复，若不能修复由乙方赔偿由此而造成的一切损失。合同价款的.确定及工程款的支付

　　l、合同价款的确定：

　　(1)承包范围内本合同价款采用：固定包干单价方式。

　　(2)合同包干单价：06J403-1-B13做法160元/米(其中人工费35元/米);

　　合同总造价：工程竣工验收后按实结算。

　　承包范围及内容所包括的各种费用已包括在单价中，由乙方包干使用并自负盈亏

　　2、工程款的支付

　　本工程于验收合格后，两周内按实际工程量付款95%，甲方与业主办完竣工结算后15天内支付5%余款。

　　甲方的责任

　　1、提供图纸和标准图集，负责安全技术交底。

　　2、负责提供现场施工用用电，费用由乙方承担。

　　3、甲方负责协调乙方与土建、水电施工方配合。

　　4、甲方负责确认乙方工程量并审核乙方的竣工结算。

　　乙方的责任

　　1、根据甲方提供的施工图纸和标准图集，按照国家的验收规范和行业标准进行施工。

　　2、乙方进入施工现场的所有人员应无条件的服从甲方项目部的各种章制度。

　　3、乙方负责不锈钢材料的检测并向甲方提供合格的保证材料，负责承包范围内的清洁、竣工验收等所有工作。

　　4、乙方施工人员的安全教育、安全措施、安全事故所发生的全部费用由乙方自行负责。

　　5、乙方在施工时若需要其他工种配合，则必须保证现场的正常施工。

　　6、乙方必须做好施工现场自身及其他专业工种的成品保护及半成品的保护，如造成产品损坏发生的费用由乙方自行负责承担。

　　7、乙方临时生活设施自理。质量保修责任质量保修期6个月，在保修期内乙方承担缺陷保险责任。(人为造成的除外)

　　违约责任

　　1、甲、乙双方均应信守合同，乙方不得以任何理由延误工期，如乙方延误工期对工程总工期造成影响，则需向甲方承担本合同结算价的20%的违约金。

　　2、在质保期内，如乙方不按规定承担维修责任，甲方有权自行维修或委托其他队伍维修。由此产生的费用及风险由乙方承担。在质保期内，该违约事由每发生一次，除扣除维修发生的费用外，甲方有权扣取乙方质保金的10%作为违约金。

　　3、本合同一经签订便具有法律效力，任何一方不得随意变更、终止、解除合同，否则由责任方承担由此给对方造或的一切经济损失。

　　4、本合同在履行过程中如有争议，双方协商解决;协商不成时，双方均可依法向工程所在地人民法院起诉。

　　其他

　　本合同未尽事宜另行补充条款作为合同附件，补充条款与本合同具有相同的法律效力。

　　本合同自双方签章之日起生效，合同履行完毕后自然失效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程劳务分包合同6

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利、友阿好合作的基础上,甲方将模板制作、安装、拆除等项目以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利,特签订本建筑工程木工分包劳务合同,供双方共同遵守执行。具体条款如下：

　　工程名称：_________________

　　工程地址：_________________

　　结构类型：_________________

　　承包方式：包工龄、包钉子、铁丝、电源线等辅助材料、保质量、包进度(包工期)、包文明施工等。

　　一、承包内容及要求：

　　1、乙方所承包工程内的所有主体及支设(拆除),拆除后楼层的清理工作,如拆除后不清理,甲方以两倍的价格请人清理,乙方付费。

　　2、支设墙、柱模板前墙柱根部的清理工作,打定位筋。模板支设完工后木工的垃圾清理。

　　3、浇筑时模板的看护,以及模板胀模后砼的清理上楼使用。

　　4、因模板支设不牢造成胀膜模、位移一公分以上的砼踢打工作。

　　5、在施工期槽钢洞或外架、塔吊附作的安装制作、补洞均由乙方负责。

　　6、楼梯平台的钢丝网安装由乙方负责。

　　7、工程完工后木工材料分类、分规格型号按甲方指定地点堆放。

　　二、承包单价和结算方式：

　　1、按实际支模面积计算________元/㎡。

　　2、承包款支付方式：_________________每五层完成后半个月内支付所完成工程量的,主体完工后支付工程量的________%剩余在整个木工工程完工后支付。

　　3、以上承包单价包含整个分项工程的木工的所有承包费用。乙方不得以任何理由再向甲方索取和该工程相关的任何费用。

　　4、此承包单价在双方意见达成一致后立即生效,任何一方无任何理由变更承包单价。

　　三、工程质量标准：

　　根据质量要求标准,承包班组必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后班组必须先做好自检、互检工作。然后以书面形式通知甲方进行验收,经验收达到质量标准方可进行正道工序,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,直到达到标准为止,如经整改仍然达不到要求,乙方必须承包双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚,作为对甲方信誉的赔偿。

　　四、工期要求：按公司要求为准。

　　五、安全要求及综合治理：

　　1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工,遵守项目制定的《安全质量管理制度》。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故,由违章者自负全部责任。

　　2、严格遵守各种法律、法规,必须服从总包及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在元以内由乙方自付,元以上除保险外甲方负责总费用的90%,乙方负责总费用的'10%。

　　3、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽临边作业系好安全带,如发现不戴安全帽给予元/人次罚款,不系安全带给予元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主和部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处。

　　4、工作范围内的文明施工,禁止有打架斗殴和偷盗的现象,如发生此类现象事件,工程项目部将对其进行批评教育和罚款处理,情节严重者送交当地派出所处理。

　　六、违约责任及其他：

　　1、班组进场后由于乙方原因路途退场或影响工程进度,影响工期的情况下,甲方有权扣除乙方工程款的30%,按成品的70%结帐,根据本合同第二点第二条的时间,前来领款。

　　2、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。

　　3、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

　　4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　身份证号：_________________身份证号：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　________年____月____日

工程劳务分包合同7

　　工程承包人：(以下简称甲方)劳务分包人：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项达成一致，订立本合同。

　　一、工程名称及承包范围：

　　甲方现将3#(层)、5#(层)、6# (层)、7#(层)、8#(层)、12#(层)、13#(层)楼工程全部泥工清土、砖模制作及混泥土、砌墙工程(含装饰工程)分包给乙方。

　　二、质量标准：

　　乙方单包工，组织自己的技术力量和施工队伍，按照国家现行的《建筑安装工程施工及验收范围》和《建筑安装工程质量评定标准》进行施工。本工程质量标准为市优良工程，达不到市优良工程标准按展开面积每平方米程款，如乙方不按质量标准施工，甲方有权与乙方终止合同，并勒令其退场，并只按完成工程量的60%结算。装饰工程不含公共部分的粘贴及内墙粘贴。

　　三、分包价格：

　　以国家建筑规定的规范计算面积，每平方米元(含基础、主体结构、二次结构)按图纸尺寸计算。若有变更及图纸以外的工作内容以现场签证单为准，另行计算。

　　四、付款方式：

　　以各栋楼主体结构每两层付60%(基础含在第一次内)，封顶后付70%，二次结构完工后付80%，粉刷、装饰完工后余款付清(不含税金)。

　　五、安全生产及文明施工：

　　1、进场施工人员必须服从甲方工作人员管理、戴好安全帽，必要的地方加安全带，必须严格按安全生产操作规程进行施工，杜绝事故的发生，严禁违规操作。若施工工程中发生安全事故，均由乙方承担，甲方不负任何责任。

　　2、现场施工人员必须文明施工，所用材料必须按甲方要求分类堆放整齐，不准乱堆、乱放，一定做到工完清场，否则甲方另外安排整理所需费用均由乙方承担。

　　3、为了便于统一管理，防止意外事故的发生，生活区内严禁开小灶做饭、烧水，否则每发现一次扣500元;室内外一定要保证干净、卫生、整洁。洗澡间、卫生间由各班组轮流清理、冲洗，否则甲方另派人打扫、冲洗、整理卫生所需费用由乙方承担。甲方统一做饭、烧水。

　　六、甲方职责及义务：

　　1、负责工程测量、定位、每层楼的主控线和技术交底，并配合检查乙方每层楼的.轴线和分部控制线，及模板安装质量。

　　2、组织原材料、半成品按时足数进场，以组织工期为准。

　　3、办理各项相关手续，协助处理周边环境。

　　4、监督检查乙方工程进度、安全文明施工、材料节约等，有权制止乙方材料浪费现象和不规范施工行为。

　　七、乙方的职责与义务：

　　1、乙方单包工作业、自负盈亏，不得发生矛盾和斗殴等现象，一旦发生不良行为将给予教育和5000元的罚款。

　　2、乙方组织的工人必须是合法公民，有一定施工素质的熟练工人。

　　3、必须服从甲方现场管理人员的管理，不得与其发生矛盾，对不服从管理的人员甲方有权清退并罚款1000——5000元，严重者交司法部门处理。

　　4、乙方不得有浪费材料的行为，一旦发现将给予处罚。施工中不发生计时工。

　　5、乙方自备加工设备及各类工具，并负责塔吊、货梯以下的小型工具。

　　6、乙方现场施工人员自佩戴好安全帽，严格遵守现场安全文明施工措施条例，如不遵守安全措施施工发生的安全事故由乙方负责。

　　7、乙方现场施工人员严禁酒后作业，严禁穿拖鞋及胶底鞋进行施工，不得违反施工安全操作，如发生安全事故由乙方负责。

　　8、乙方应保质保量完成工程量，并由专职人员负责安全、质量、文明施工，且每次分项验收自检合格后报甲方验收，并积极有效的配合甲方搞好工作。

　　八、未尽事宜由甲乙双方协商解决，此协议一式两份，甲乙双方各执一份，从甲乙双方签字起生效，工程款付完后此协议自动作废。

　　甲方(公章)：XX乙方(公章)：XX

　　法定代表人(签字)：XXX法定代表人(签字)：XX

　XX年XX月XX日XX年XX月XX日

工程劳务分包合同8

　　甲方：_____________________

　　地址：_____________________

　　电话：_________________

　　乙方：_____________________

　　地址：_____________________

　　电话：_________________

　　现甲方有样板房三间，位于________市________镇__________花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：____

　　一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量

　　1、内容范围：____该工程的内容范围包括：____室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油漆，室内配套设施等。(详细见室内装修预算表)

　　2、承包方式：____乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。

　　3、工程完成时间：____________年________月________日。

　　4、工程质量：____按国家规定建筑装修标准执行。

　　二、乙方责任：____

　　1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在________年________月________日前必须完成全部工程。

　　2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的'材料及费用由乙方负责并返工。

　　3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　三、本合同工程总值人民币：_____________________元，大写：_____________________元整。

　　(包开发票)其中：____

　　1、29号楼座204房室内装修费用：_____________________元

　　2、29号楼座201房室内装修费用：_____________________元

　　3、29号楼座203房室内装修费用：_____________________元

　　四、合同结算使用税局统一发票。

　　五、付款方式：____本工程经甲方验收完成后付款50%，即75000元，余款50%，即74500元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。

　　六、保修服务：____乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年。(由甲方售出、业主验收后起计算)，具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。

　　七、本协议一式两份，双方签字后生效。

　　本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。

　　甲方：_____________________(盖章)

　　乙方：_____________________

　　日期：____

工程劳务分包合同9

　　甲方（承包人）：

　　乙方（劳务分包人）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3分包范围：

　　1.4承包方式：_________________________________________________。

　　2、合同价款

　　2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。

　　2.2合同价款的计价方法：____________________________________________________。

　　2.3结算方式：

　　3、分包工作期限

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　总日历天数为：天

　　4、质量标准

　　工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。

　　5、甲方代表：

　　6、乙方代表：

　　7、工程承包人义务

　　7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

　　7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。

　　7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

　　7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

　　7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

　　7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　8、劳务分包人义务

　　8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

　　8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；

　　8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的'管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

　　8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

　　8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；

　　8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

　　8.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；

　　8.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

　　8.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　9、质量检查与验收

　　9.1分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。

　　9.2分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准，

　　分包人应承担违约责任。

　　10、合同价款与支付

　　10.1分包人按时完成分包工程并通过验收后，分包人应向承包人提交分包工程完整的竣工

　　结算资料。承包人与建设单位办理完成全部工程结算手续后，待承包人收到建设单位支付的工程结算款后10日内，承包人将扣除分包工程保修金和其他应扣款项外的分包工程结算款支付给分包人。

　　11、质量保修

　　11.1分包人按国家规定对分包工程承担保修责任。保修期内，甲方按结算总价的____％预留质量保修金。保修期满无质量问题的，退还预留的质量保修金。

　　12、分包合同解除与撤场

　　12.1分包人应严格按照分包合同约定和承包人的要求施工。如分包人的施工进度和施工质

　　量明显不能满足分包合同和承包人要求，承包人有权要求分包人采取整改措施和加快施工进度。分包人应无条件的采取各种措施满足承包人要求。如分包人在收到承包人通知后5日内仍不能满足承包人要求，承包人有权解除分包合同并要求分包人撤场。分包人在收到承包人要求撤场的通知后应在5日内无条件撤出分包工程施工场地，并妥善保护施工现场的所有承包人财产和已完工程。分包人应承担因此给承包人造成的所有损失。

　　12.2对于分包人在施工过程中搭建的临时设施，如承包人要求拆除，分包人应按承包人要

　　求拆除，并将施工场地清理干净直至令承包人满意。

　　13、违约责任

　　13.1 当发生下列情况之一时，视为分包人违约。分包人应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。

　　13.1.1因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；

　　13.1.2因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准的；

　　13.1.3分包人将其承包的分包工程转包或再分包的；

　　13.1.4分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

　　14、分包合同生效与终止

　　分包合同自双方签字盖章之日起生效，并在分包工程竣工交付、双方签订分包工程保修合同、承包人付清分包工程结算尾款后终止。

　　15、合同份数

　　本合同正本两份，具有同等法律效力，由承包人分包人分别保存一份。副本___份，由承包人、分包人各执__份。

　　工程承包单位（盖章）：

　　地址：

　　劳务分包单位（盖章）：

　　地址：

　　法定代表人：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　委托代理人：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　合同签定时间：

　　年月日

工程劳务分包合同10

　　立协单位：（甲方）

　　签协单位：（乙方）

　　为加强我总承包部建设工程文明施工管理，树立我总承包部的文明施工形象，维护市容整洁，保护附近居民的合法权益，按照“企业负责、企业管理、社会监督、政府监管”的原则，要求项目依照“全过程、全覆盖”贯彻执行文明施工责任体系，根据国家和地方有关规定，明确双方的文明施工责任，确保文明施工，双方在签定劳务合同的同时签订本协议，以资共同遵守执行。

　　文明施工的核心是安全生产。甲乙双方必须认真贯彻执行国家、地方和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行文明施工制度及文明施工责任制教育，建立与落实文明施工的巡查机制，增强法制观念，提高职工的文明职工的.意识和自我保护的能力，确保施工过程对附近居民的影响和对居民生活质量的影响减少到最低限度。

　　进场前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全进场教育，介绍有关安全生产、文明施工管理制度、规定和要求，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须有专人检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　根据工程项目内容、特点、甲乙双方应做好安全技术和文明施工交底，并有交底的书面材料，施工中严格执行JGJ59-99标准，检查中按照3.0.3表格打分，若此表格不满60分，按照各自责任进行处罚；若发现施工现场有扰民、影响公共安全、影响市民正常生活的不文明施工行为而被投诉的将根据各自责任负责各自后果。

　　施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关文明施工、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关文明施工、防火规定。甲乙双方应相互协助、检查和处理工程施工有关的文明施工、防火工作，共同预防事故发生。

　　乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的文明施工、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好文明施工、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。若限期未整改或整改未达到标准要求的则处以200—1000元不等的罚款；对甲方违反文明施工的规定制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应该认真整改。

　　甲乙双方要加强建设项目施工组织设计管理，各自责任范围内要编制文明施工和环境保护方案，通过精心组织、努力把对居民、交通和环境的影响降低到最低限度。

　　在施工期间所使用的各种设备以及工具由乙方自备或向甲方租赁。在使用过程中，确保设备的完好，保证文明施工。

　　甲乙双方的人员不得擅自拆除、更动施工现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。保证现场的道路交通通畅，任何一方人员、擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

　　甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

　　乙方未经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。

　　乙方必须积极配合甲方开展安全标化、文明施工创优活动，要求班组做好工完场清工作，保持场容场貌。遵守甲方各项生活区管理制度，维持生活区卫生。

　　贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及上海市有关事故报告规定处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

　　本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

　　本协议一式两份，甲方一份，乙方一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　电话：

工程劳务分包合同11

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　日期：___________________

　　劳务分包方(乙方): _________________________________

　　为了保证完成工程施工，需要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着自愿公平信用、协商一致的原则，甲乙双方协商订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工工期：______________________________

　　4、质量要求：合格

　　5、安全文明目标：杜绝重大伤亡等安全事故

　　6、建筑面积和工程量：总建筑面积约11041.26平?方米，工程量依据合同约定面积计算方式为准。

　　二、劳务承包内容与范围

　　1、劳务承包方式：包活工、包辅材、周转材料、包机械、包质量、包工期。采

　　用大活包形式。

　　2、劳务承包范围及工作内容：

　　2.1. 人工费：

　　2.1.1. 结构王体：基础垫层、室夕卜回填土人工配合、基础(不包括防水层)、主体框架结构模板、钢筋、电渣压力焊、混凝土。

　　2.1.2. 砌体：建施图中砌体、构造柱、圈梁、过梁、压顶、造型及零星构件部分的土建人工费。

　　2.1.3. 粉刷：宰内抹灰(毛而)、地坪(毛而)、天棚抹灰批顶、散水、台阶、坡道、屋面、外墙粉刷。

　　2.1.4. 现场安全：按规范规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏、或空间安全防护脚手架、搭拆和维护四口五临边安全防护、施工用电按规范防护和维护。

　　2.1.5. 文明施工：施工区、生活区的场地硬化人工配合、临时用电(含二级配电柜一下的材料)、用水的管理及维护保养、现场垃圾活运等。脚手架：按规范搭设脚手架(钢管，扣件，槽钢，预埋件，立网，兜网；硬防护，加固件，跳板等)。

　　2.1.6. 配合其他承包方进行的预埋(装饰预埋件除外)。

　　2.2. 施工机械工具费：

　　2.2.1. 主要机械：塔吊、施工电梯、龙门架、包括塔吊、施工电梯、龙门架司机。

　　2.2.2 辅助机械：搅拌机、砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。

　　2.3材料费：

　　2.3.1 周转材料：模板、方木、钢管、扣件、对拉丝、止水螺栓、蝴蝶卡、螺丝帽。

　　2.3.2. 小型材料：二、三级配电用电线、配电盘、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵胶带、线锤、冲击钻头、膨胀螺栓、绝缘胶布、砂轮片、金刚片、穿墙用PVC管等。

　　2.3.3. 施工用电由甲方提供至一级配电柜；施工用水由甲方将总水管引至施工现场、乙方负责支路水管的安装及材料。施工区、生活区的水电费用由甲方承担。

　　3. 承包内容中不包含的项目及材料

　　3.1. 不包含项目：基础降水、基坑护坡、安装工程(水、电、暖、消防、电梯)门窗、防水、机械土方及回填(机械部分)、外墙保温、内外墙瓷砖、涂料油漆、幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、空调铁件、阳台栏杆制作及安装。

　　3.2. 不含材料：临建工程的材料、钢筋、商品碌、砌块、砖、水泥、砂、石、白灰、外墙涂料。

　　三、劳务分包资质情况：

　　1、营业执照：

　　2、资质专业及等级：模板、钢筋壹级，止各资质证编号：

　　4、安全生产许可证编号：

　　四、工期、质量、安全

　　1、总工期日历天，以甲方要求的控制点为准，因甲方原因或不可抗拒的.因素工期顺延。

　　2、工程质量标准为合格(以质量部门评定的工程质量为准)。

　　五、甲方的责任和义务

　　1、甲方负责提供乙方材料堆场场地及生活住房，以满足乙方在现场的生产和生活所需。

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　日期：___________________

工程劳务分包合同12

　　承包人：

　　分包人：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1分包工作对象及内容

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3分包范围：土建、安装工程（总包合同内的施工内容）

　　1.4提供分包内容：1号楼、2号楼、3号楼及地下室土建工程及现场委托的单位工程

　　2分包工作期限

　　开始工作日期：20xx年5月30日，结束工作日期：20xx年6月30日（共计13个月，实际开工时间以书面通知为准）

　　3质量标准

　　工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

　　质量目标：主体优质结构工程

　　基础、主体、竣工一次性交验合格

　　交验“芙蓉杯”（相应评审费用由分包人支付）

　　4合同文件及解释程序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1）本合同；

　　2）本合同附件；

　　3）本工程的总包合同。

　　5图纸

　　承包人应在分包工作开工5天前，向分包人提供图纸三套，由分包人自备本

　　合同工作有关的标准图壹套。

　　6项目经理

　　6.1承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为史宣勇

　　6.2分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为朱兆国

　　7承包人义务

　　7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程工期、质量、进度、安全等向发包人负责。

　　7.2除非本合同另有约定，承包人完成施工前期的下列工作：

　　1）向分包人交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地交付要求为：发包人提交的施工场地所具有的实际条件；

　　2）向分包人提交施工用水、电源；

　　3）向分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；

　　4）向分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置。

　　7.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标。审核分包人的季、月施工计划、物资需用量计划。监督分包人对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验等控制措施的实施。

　　7.4负责组织工程技术交底，组织图纸会审，负责验收测量定位、沉降观测。

　　7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备和合同规定的由承包人所提供的施工机械设备。

　　7.6按本合同约定，向分包人支付工程款。

　　7.7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　7.8负责分部、分项工程施工方案的审批。

　　7.9按照地方法规及业主要求对施工现场管理、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作进行规范管理。

　　7.10负责办理与发包人合同履约工程中的洽谈、签证及工程进度报表及工程结算。

　　8分包人义务

　　8.1熟悉总包合同中相关工程质量、进度、安全文明施工等相关的要求，对

　　本分包合同范围内的工程质量、进度、安全、文明施工等向工程承包人负责。应组织良好的施工设备和具有相应岗位证书的熟练工人投入工作，不得将分包范围内的工作再分包。未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　8.2分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前5天提交下月

　　施工计划，并按阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经承包人批准后严格实施。

　　8.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心

　　组织施工，确保工程质量达到约定的标准。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。加强安全教育，建立满足项目需要的安全管理体系配备相应的人员，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

　　8.4自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查，接受工程承包人随时

　　检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。与现场其他单位协调配合，照顾全局。

　　8.5按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标示

　　牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

　　8.6按时提交报表、原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收等有

　　关的'相关工作。

　　8.7做好施工场地周围建筑、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护

　　工作，因分包人责任发生损坏分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

　　8.8妥善保管合理使用承包人提供或租赁给分包人使用的机具、周围材料及

　　其他设备。

　　8.9除非本合同另有约定，分包人应对其作业内容的实施、完工负责，分包

　　人承担并履行总包合同约定的、与分包作业有关的所有义务及工作程序。

　　8.10分包人的其它义务：①分包人应严守承包人商业秘密，严格按照承包人

　　在本工程中给予分包人的临时“建制”名称统一口径对外。分包人不得将本专业分包合同传递与第三方以及向第三方泄漏本专业分包合同内容。不得向第三方（包括发包人）透露双方的隶属关系。如果分包人违背本条款因此给承包人造成直接经济利益和社会效益损害的，承包人将有权不予分包人就本工程作任何结算并将其清除出场，并由分包人承担一切责任。

　　②分包人应对施工图纸保密，不得向第三方提供本工程施工图纸内容，施工完后应将全部图纸（包括因施工已损坏的图纸）交还承包人。

　　③分包方现场必须配备生产、技术、质量、预算、设材和专职安全等相应管理人员，所有人员必须持有相应主管部门颁发的行业上岗资格证书，现场负责人、技术负责人等必须驻现场。配合承包人及发包人办理各类证照并提供相应人员资格证书。

　　④前期生活临建和生产临建设施均由分包人支付。承包人前期修建的生活临建及生产临建费用由双方核定后由分包人向承包人支付。

　　⑤分包方在签定本工程合同之日起，分包方向承包方缴纳50万元工程抵押金，以备民工工资发放及工程质量、进度、安全文明施工保证。

　　⑥工程施工现场道路硬化等现场标化布置由分包方负责。

　　⑦分包方进入施工现场后，按照相关部门要求应购买的工程保险，费用由分包方自行负责。前期由承包人支付的该费用由分包人向承包人支付。

　　9安全施工与检查

　　9.1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由分包人承担。

　　9.2承包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育。对进入特殊环境进行作业的人员要进行培训。承包人不得要求分包人违反安全管理规定进行施工。

　　10安全防护

　　10.1分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向承包人提供安全防护措施，经工程承包人审批后实施。

　　10.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全措施，经承包人审批后实施。

　　10.3分包人在施工现场内使用的安全保护用品如工作服、安全帽、安全带及其他保护用品应符合工程承包人的统一规定，如分包人需要时应由分包人提供使用计划，经承包人批准后由承包人统一采购，费用由分包人承担。

　　11事故处理

　　分包人在执行分包合同中如发生死亡、重大伤亡事故时，分包人应立即上报承包人和分包人的上级部门，同时按国家有关法律、法规对事故进行处理。分包人承担因此带来的一切经济损失。

　　12保险

　　12.1分包人必须为从事作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。

　　12.2保险事故发生时，分包人和承包人有责任采取必要的措施，防止和减少损失。

　　13材料、构配件的供应管理

　　13.1本工程中施工中所分用的材料、机具设备等均由分包人负责提供和组织。（商品砼由承包人提供，费用按照进度使用量在向分包人的进度款中按实扣除）13.2包人应在接到图纸后10天内，向承包人提交材料。构配件供应计划，经确认后，承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。需要分包人运输、卸车的，分包人必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

　　13.3分包人应合理妥善保管、合理使用承包人供应的材料、构配件，因保管不善发生丢失、损坏，分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　13.4分包人应合理使用工程材料，将消耗水平控制在双方协商的范围之内。未经承包人许可，不得将工程材料用于施工措施或手段用料。严禁以任何名义变卖工程材料或工程废料。

　　14分包工程价格

　　14.1分包工程价格采用下列方式中的第4）项计算：

　　1）固定总价；

　　2）不同工程的劳务单价，按确认的工时计算；

　　3）不同工作综合单价，按确认的工程量计算；

　　4）其它方式：分包人必须确保该项目总赢利不低于12%。凡低于12%的利润差额由分包人足额补足。当项目总赢利大于12%的部分归分包人。（本合同中指的盈利率标准为承包人纯利润，即扣除营业税（3.34%）和企业所得税（1%）后的利润）

　　15阶段核算和进度报表及进度款

　　15.1阶段核算：分包人在该项目中应严格按照承包人要求进行阶段核算，及基础、主体、装饰三大阶段进行成本核算。分包人应确保该项目在基础阶段盈利13%以上，在主体阶段盈利12%以上，装饰阶段盈利12%以上。最终确保总共盈利不低于12%以上。若在承包人的三大阶段核算中，基础阶段没有达到承包人确定的盈利指标，则承包人有权与分包人解除合同，且与计划盈利目标的差额由分包人补足。

　　15.2进度款收取：分包人应积极主动配合承包人按照合同条款向发包人收取施工进度款。在每月向发包人申报进度款的额度，应确保大于发包人实际预算额的20%以上，并确保真实回收额至少大于实际预算额的5%及以上。分包人应采取一切可能的措施确保每月的进度款按实高效地回收到承包人。

　　16工程进度款支付

　　本工程无预付款，分包人自行带资施工至承包人与发包人合同约定的施工进度。承包人向发包人收取进度款到第一笔进度款时，承包人向分包人支付第一笔工程款，支付金额为：收回的进度款扣除12%的利润和税收及企业所得税和承包方供的砼款。以后收回的进度款按此标准支付。

　　承包人在发包人处收回进度款和工程结算款后7日内向分包人支付工程进度款。

　　当承包人向发包人收取完最后一笔进度款向分包人支付后，剩余的工程款待与发包人结算完毕后再按照第14条第4条标准支付工程款。

　　17施工机具、周转材料供应

　　17.1分包人应优先租赁承包人的机具设备，租赁费用和租赁费支付参照市场情况。

　　17.2分包人提供租赁给分包人作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后使用，保证施工需要。

　　17.3承包人提供给分包人的施工机具、周转材料退还，如有损坏、丢失分包人负责赔偿。

　　18施工变更

　　18.1施工中如发生对原工作内容进行变更，承包人应及时以书面形式向分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。分包人按照承包发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

　　1）更改工程有关部分的标、基线、位置和尺寸；

　　2）增减合同中约定的工程量；

　　3）改变有关的施工时间和顺序；

　　4）其他有关工程变更需要的附加工作。

　　18.2因分包人自身原因导致的工程变更，分包人无权要求追加费用。

　　19施工验收

　　分包人应确保所完成施工的质量，应符合总包合同约定和承包人约定的质量标准。分包人施工完毕，应向承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；承包人应当在收到发包人的上述报告后7天内对分包人施工成果进行验收，验收合格或者承包人在上述期限内未组织验收的，视为分包工队已经完成了本合同约定工作。但承包人与发包人之间的隐蔽工程验收结果或竣工验收结果表明分包人施工质量不合格时，分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的承包人的相关损失。

　　20施工配合

　　20.1分包人应配合承包人对其工作进行的初步验收，以及承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及分包人工作内容、施工场地的检查。隐蔽工程验收及工程竣工验收。承包人或施工场地内第三方的工作必须分包人配合时，分包人应按工程承包人的指令予以配合。

　　20.2分包人按约定完成作业，必须由承包人或施工场地内的第三方进行配合时，承包人应配合分包人工作或确保分包人获得该第三方的配合。

　　22违约责任

　　22.1当发生下列情况之一时，分包人或承包人应承担违约责任：

　　1）分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付20__元/天的违约金；累计总额不超过合同的2%。

　　2）分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，分包人应向工程承包人支付结算总价2%的违约金；

　　3）分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，承包人可根据项目管理的规定要求分包人交纳相应的违约金。

　　4、承包人不履行支付工程进度款和工程结算款时，向分包人支付违约金。违约金比例为应支付款的2%/月。

　　4）双方约定的其他条件：无

　　22.2分包人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　23索赔

　　23.1承包人根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，分包人应予以积极配合，保存并出示相应资料，以便承包人能遵守总包合同。

　　23.2在作业实施过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况出现，则承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。

　　24争议

　　24.1承包人和分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向承包人所在地的人民法院起诉。

　　24.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

　　1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

　　2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

　　3）法院要求停止合同工作。

　　25合同终止、合同份数

　　25.1双方履行完合同全部义务，分包人向工程承包人交付作业成果，并经工程承包人、发包人、主管部门等验收合格后，承包人向分包人的工程款支付完毕，本合同终止。

　　25.2本合同正本2份，具有同等效力，由工程承包人和分包人各执1份；本合同副本4份，工程承包人执2份，分包人执2份。

　　26补充条款

　　26.1税金：营业税及附加、企业所得税由承包人负责缴纳。

　　26.2保函及民工保证金：本工程的民工保证金按照相应标准由分包人向承包人缴纳。

　　26.3分包人不得以承包人及承包人项目部的名义在外签订各类合同。分包人不得私自雕刻承包人及承包人项目部公章。

　　26.4承包人每次向分包人支付工程款时，分包人应提供相应等额的正规发票。发票应按照材料款、人工费等进行按要求配置。

　　26.5分包人负责到建设主管部门办理相应的备案手续并承担相应费用。

　　27合同生效

　　合同订立时间：20xx年5月30日

　　合同订立地点：

　　本合同及附件双方约定双方签字盖章后生效。

　　承包人：（公章）分包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　时间：时间：

工程劳务分包合同13

　　劳务分包单位：（个人）（以下简称甲方）

　　劳务承包单位：（个人）（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程内的劳务，分包事项经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，共同执行并签订本合同书。

　　一、工程概况：

　　（1）工程名称：

　　（2）工程地点：

　　（3）结构形式：

　　（4）承包方式：

　　协议工期：开工日期：年月日

　　竣工日期：年日

　　协议工期总日历天数

　　二、包干单价及付款方式

　　混凝土浇筑（不包含二次结构）：在承包范围内按元/立方米进行单价包干（采用地泵输送）;未达到一次性验收合格按元/立方米进行单价包干;上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素，结算时包干单价不作任何调整（甲方要求及设计变更除外）。单价包干包括：工程所需的所有人工、辅助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳动保护费等。

　　1、乙方达到本工程质量、进度、安全文明施工等的要求，才予以支付工程进度款。（在之前甲方不支付任何费用）

　　2、每栋楼主体结构三层完工（三层屋面混凝土浇筑完成）后年15天内甲方支付乙方已完成工程量的70%~80%;每栋主体结构六层完工后15天内甲方支付乙方已完工程量的70%~80%。

　　3、每栋主体全部结束交甲方监理验收合格后7天内甲方支付乙方至已完工程量的90%。

　　4、工程竣工验收合格后，双方在15天内办理完本工程承包范围内工程的.人工费结算，结算完后7天内甲方支付清所有人工费。

　　三、分包内容和范围：

　　1、工程范围内的全部混凝土的浇筑、振捣、收面和拉毛，混凝土面的养护和清洗;竖向孔洞剔凿及封堵砂浆抹平;施工缝处理及场地清洁、文明。零星现场预制构件用每次浇筑主体剩余的混凝土浇筑。

　　2、乙方需自备混凝土振捣机具（振动器、振动棒和平板振动器、布料机等），压尺、水管、广线、斗车、灰桶、拉毛用的棕毛刷等工具、用具及安全施工防护用品（安全绳、安全帽、安全带和甲方提供配电箱以外的所有电线电缆和雨天施工用雨具）。

　　3、本工程竣工时乙方承包的全部工程质量必须达到合格标准，乙方要严格控制好结构结合尺寸、平整度、垂直度、阴阳角等细部尺寸，验收要求均按现行有关的国家规范及地方标准执行，不得超过合格标准等级的允许误差范围。混凝土内实外光无蜂窝麻面，结构如出现蜂窝麻面比较严重、尺寸变形、缺棱掉角、夹渣、缩颈、爆模、露筋等质量通病，楼地面在混凝土浇筑时，应在振捣密实的基础上表面压实、拉毛、纹路顺直、平整、不显脚印。操作时应用带水平尺的压尺压平，楼层地面标高误差控制在0。5~10cm，不需要再作找平层。平整度不超过5cm，不漏浆。上述要求如发现一处则对其进行经济处罚。并由乙方负责处理达到质量要求为止，所发生的工料费用由乙方承担。

　　4、混凝土的养护和拆模须严格按项目现场技术人员的安全技术交底操作，违反规定，甲方将视情况给予处罚。

　　5、乙方自备安全防护用品，如安全帽、安全绳、安全带。

　　四、工程安全及质量标准：

　　严格按照国家质量验收规范和分户验收规定，及甲方、业主、监理的要求和大合同内条款为质量标准。

　　五、安全文明施工：

　　乙方必须服从甲方管理人员的管理和安排，必须强制性按照国家规范和大合同内及甲方的要求执行，必须做到人走场清、做好成品保护，材料及工具码放整齐有序，如出现有违章和不按以上条款执行的，视情节轻重，甲方有权对乙方进行经济处罚，同时乙方需及时进行整改，对拒不整改的，甲方将对乙方立即清理出场，并追究其责任。（包括生活区、宿舍的卫生等必须达到甲方要求）;如乙方被监理及项目部、业主罚款的，甲方将对乙方进行双倍处罚，如因违章作业、不服从管理所造成人员伤亡及经济损失的全部由乙方负责。

　　六、安全质量保证：

　　为了确保本工程能保质保量的顺利完成，甲乙双方在签订本合同时，乙方向甲方交付万元人民币作为质量保证金。此保证金在本工程施工至，无质量和安全问题，甲方一次性无息退还给乙方。如出现有大的质量和安全问题，此保证金甲方不予退还，对造成重大经济损失和安全事故的，除保证金不退还外海追究其责任。

　　七、此合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效，并产生法律效力，以上条款希双方共同遵守，如有违约，违约方将负责赔偿守约方工程总造价2%的违约金。此合同在本工程全部结束后自动失效。（未尽事宜双方共同协商，与本合同具有同等法律效力）

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　年月日

工程劳务分包合同14

　　（一）自带劳务

　　自带劳务承包。指企业内部正式职工经过企业培训考核合格成为工长，劳务人员原则上由工长招募，人员的住宿、饮食、交通等由企业统一管理，工资由企业监督工长发放或由工长编制工资发放表由企业直接发放。

　　（二）零散劳务

　　零散的劳务承包。指企业临时用工，往往是为了一个工程项目而临时招用工人。

　　（三）成建制劳务

　　成建制的劳务分包。指以企业的形态从施工总承包企业或专业承包企业处分项、分部或单位工程地承包劳务作业。

　　在自带劳务承包中，公司将所承建的部分工程通过签订承包合同的形式，交由本公司职工具体承包施工，该承包人自招工人，就形式而言，工程由承包人负责施工与管理，工人的报酬也是由承包人支付，这似乎在承包人与工人之间已形成了劳务关系。但是，关键的问题是，该承包人系公司的职工，其是以公司的'名义履行承包合同并与他人发生法律关系，故该承包合同属于内部承包合同。承包经营属企业内部经营管理方式的变化，不产生施工合同履行主体变更问题。该承包人招用工人行为应视为公司的行为，被招用的工人与公司之间存在劳动关系，与承包人之间则不存在劳务关系。

　　在零散的劳务承包中，承包人的法律地位不应等同于分包人，而是根据受劳务作业方有无用工资格分别界定为劳动关系或劳务关系，即劳动者或劳务地位。理由为承包人仅仅是工费承包，并且一般从事的是工程中单一工种的作业，其个人收入与施工效益直接挂钩，但对工程项目的承建不进行独立管理，也不对工程质量承担终身责任，仅对发包人承担“合格”的质量责任。承包人在提供劳务期间属临时性质的劳务人员，对施工期间发生的伤害事故、质量安全问题均不能承担责任。